Aannemingsovereenkomst

Aannemingsovereenkomst

Deze overeenkomst wordt op 7 november 2026 gesloten tussen:

1. Marlow Family Trust, met adres 22 Birch Avenue, Auckland 1010, Nieuw-Zeeland (“de Opdrachtgever”); en
2. Kestrel Building Ltd, met adres Unit 4, 70 Harbour Road, Auckland 1011, Nieuw-Zeeland (“de Aannemer”).

Licentie of registratie van de Aannemer: Geregistreerd bouwprofessional nr. 123456

De Opdrachtgever wenst bouwwerkzaamheden te laten uitvoeren op de hieronder genoemde locatie en de Aannemer stemt ermee in deze uit te voeren. Partijen komen het volgende overeen.

1. De werkzaamheden

1.1 De Aannemer voert de volgende werkzaamheden uit en voltooit deze, op 22 Birch Avenue, Auckland 1010, Nieuw-Zeeland (“de Locatie”), samen met alles wat redelijkerwijs nodig is om ze te voltooien (“de Werkzaamheden”):

- een aanbouw aan de achterzijde van twee verdiepingen van ongeveer 60 vierkante meter, zoals op de tekeningen
- een nieuw dak, nieuwe ramen en buitendeuren
- elektra, loodgieterswerk en verwarming voor de aanbouw
- interne afwerkingen tot en met schilderwerk

1.2 De Werkzaamheden zijn weergegeven in en moeten worden uitgevoerd volgens deze tekeningen en documenten (“de Contractstukken”):

Tekeningen A101 tot en met A110 revisie C van 4 september 2026, en de specificatie van 4 september 2026 door Hale Architects

1.3 De volgende werkzaamheden vallen niet onder de Werkzaamheden:

landschapsinrichting, keukenkasten en apparatuur, gordijnen en meubels

1.4 Als de Contractstukken met elkaar in strijd zijn, stelt de Aannemer de Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte en volgt hij de schriftelijke instructie van de Opdrachtgever. Als de Contractstukken iets niet beschrijven dat duidelijk nodig is om de Werkzaamheden volledig, veilig en geschikt voor hun doel te maken, voert de Aannemer dit uit als onderdeel van de prijs, tenzij het een wijziging betreft volgens artikel 6.

1.5 De Aannemer voert de Werkzaamheden uit met de vakkundigheid en zorg die van een ervaren en gekwalificeerde aannemer mag worden verwacht, met inachtneming van de kwaliteitsnorm voor uitvoering en materialen die in de Contractstukken is vastgelegd. Als daarin geen norm is vastgelegd, gebruikt de Aannemer nieuwe materialen van goede kwaliteit die geschikt zijn voor hun gebruik, en een uitvoeringskwaliteit die voldoet aan de bouwvoorschriften en de goede praktijk die op de Locatie gelden. De Werkzaamheden voldoen aan alle wetgeving, voorschriften, normen en vergunningen die daarop van toepassing zijn.

2. Aanneemsom

2.1 De Opdrachtgever betaalt de Aannemer voor de Werkzaamheden een bedrag van NZD 285.000 (“de Aanneemsom”). De Aanneemsom is exclusief goederen- en dienstenbelasting, die de Opdrachtgever daarnaast betaalt. Alle bedragen luiden in Nieuw-Zeelandse dollars.

2.2 De Aanneemsom is een vaste prijs. Deze wijzigt alleen bij een wijziging volgens artikel 6, een vertraging volgens artikel 8 die voor rekening van de Opdrachtgever komt, of een aanpassing die deze overeenkomst uitdrukkelijk toestaat.

2.3 De Aanneemsom omvat alle arbeid, materialen, materieel, uitrusting, tijdelijke werken, afvoer van afval, vergoedingen en kosten van de Aannemer, en de kosten om de Werkzaamheden door alle inspecties te krijgen, behalve wat uitdrukkelijk als uitgesloten is vermeld.

3. Betaling

3.1 De Opdrachtgever betaalt de Aanneemsom in termijnen. Wanneer elke onderstaande termijn is bereikt, stuurt de Aannemer de Opdrachtgever een factuur met daarin de termijn, het verschuldigde bedrag, de inhouding en eventuele overeengekomen wijzigingen:

- 10% bij ondertekening
- 20% wanneer de fundering en de vloerplaat gereed zijn
- 25% wanneer het frame en het dak gereed en waterdicht zijn
- 25% wanneer de eerste installatiefase voor elektra, loodgieterswerk en isolatie gereed is
- 15% bij praktische oplevering
- de rest bij vrijgave van de retentie

3.2 De Opdrachtgever, of de architect of ingenieur die de Opdrachtgever heeft aangewezen, inspecteert de Werkzaamheden binnen 5 werkdagen na ontvangst van een factuur en certificeert het verschuldigde bedrag, of deelt de Aannemer schriftelijk mee waarom een termijn niet is bereikt. De Opdrachtgever betaalt het gecertificeerde bedrag binnen 10 dagen na de factuur. De Opdrachtgever mag een termijn alleen betalen als de werkzaamheden voor die termijn zijn voltooid en voldoen aan de Contractstukken.

3.3 De Opdrachtgever mag op een betaling een bedrag inhouden dat gelijk is aan de redelijke kosten van het herstellen van gebrekkig werk, en een bedrag dat de Aannemer verschuldigd is, als de Opdrachtgever de Aannemer voor de vervaldatum van de betaling schriftelijk het bedrag en de reden meedeelt. De Opdrachtgever betaalt de rest op tijd.

3.4 Een bedrag dat niet op tijd wordt betaald, draagt rente van 4% per jaar boven de basisrente van de centrale bank van het land van de valuta van betaling. Als de Opdrachtgever een gecertificeerd en te goeder trouw niet-betwist bedrag niet betaalt en dit niet binnen 7 dagen na een schriftelijke aanmaning betaalt, mag de Aannemer de Werkzaamheden opschorten totdat het bedrag is betaald, als de wet dit toestaat, en krijgt hij voor de opschorting termijnverlenging.

3.5 Belastingen worden betaald zoals vermeld in artikel 2.1. Als de wet een inhouding van belasting aan de bron op een betaling vereist, houdt de Opdrachtgever deze in, betaalt deze op tijd en geeft de Aannemer een officieel bewijs van betaling.

3.6 Betaling is geen aanvaarding van gebrekkig werk en ontslaat de Aannemer niet van enige verplichting uit deze overeenkomst.

4. Inhouding

4.1 De Opdrachtgever houdt 5% van elke betaling in als inhouding, om de deugdelijke voltooiing van de Werkzaamheden en het herstellen van gebreken te waarborgen.

4.2 De Opdrachtgever geeft de helft van de inhouding aan de Aannemer vrij binnen 14 dagen na het certificaat van oplevering, en de rest binnen 14 dagen na het einde van de gebrekenperiode, als de Aannemer alle gebreken heeft hersteld waarvan hij op de hoogte is gesteld. De Opdrachtgever mag van de inhouding de redelijke kosten inhouden van het herstellen van een gebrek dat de Aannemer niet heeft hersteld.

4.3 De Opdrachtgever houdt de inhouding op een afzonderlijke rekening aan waar de wet dat vereist.

5. Locatie, toegang en verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever geeft de Aannemer op de startdatum exclusieve toegang tot de Locatie, en voldoende toegang gedurende de hele duur van de Werkzaamheden, vrij van obstakels en personen, en houdt de Locatie beschikbaar. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het recht om op de Locatie te bouwen en voor eventuele rechten van buren en anderen die de Werkzaamheden zouden kunnen verhinderen.

5.2 De Opdrachtgever verstrekt de informatie, beslissingen en goedkeuringen die de Aannemer nodig heeft, tijdig en binnen 7 dagen na een schriftelijk verzoek, en stelt een persoon beschikbaar die bevoegd is om namens de Opdrachtgever te beslissen.

5.3 De Opdrachtgever laat andere personen niet op de Locatie werken zonder met de Aannemer af te spreken hoe zij samenwerken, en betrekt of gebruikt de Werkzaamheden, of een deel daarvan, niet voor de oplevering zonder instemming van de Aannemer.

5.4 De Aannemer werkt op de Locatie alleen op redelijke tijden en volgens de plaatselijke regels, houdt de Locatie schoon en veilig, beschermt bestaande gebouwen, bomen, voorzieningen en eigendommen van buren, en voert zijn afval af.

5.5 De Aannemer is verantwoordelijk voor de Locatie en de Werkzaamheden tot de oplevering en draagt het risico van verlies of schade daaraan, behalve voor schade die de Opdrachtgever veroorzaakt, of door oorlog of een andere gebeurtenis die niet door verzekering wordt gedekt en die geen van beide partijen kon voorkomen.

5.6 De Aannemer werkt op de Locatie alleen op deze tijden: 7.30 tot 17.30 uur, maandag tot en met zaterdag, en niet op feestdagen.

6. Wijzigingen

6.1 De Opdrachtgever kan om een wijziging van de Werkzaamheden, een toevoeging of een weglating vragen door middel van een schriftelijke instructie. De Aannemer voert geen wijziging uit zonder schriftelijke instructie, behalve om een noodgeval aan te pakken ter bescherming van personen of eigendommen, in welk geval hij de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stelt.

6.2 Voordat de Aannemer een door de Opdrachtgever verzochte wijziging uitvoert, deelt hij de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen schriftelijk het effect van de wijziging op de Aanneemsom en de opleveringsdatum mee. De wijziging wordt doorgevoerd wanneer beide partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen, en de Aanneemsom en de datum worden gewijzigd zoals overeengekomen.

6.3 Als de partijen het niet eens worden over de kosten, wordt de wijziging billijk geprijsd op basis van de tarieven in de Contractstukken, of, als die er niet zijn, tegen de redelijke kosten van arbeid en materialen plus een billijk en overeengekomen percentage voor algemene kosten en winst. Een geschil over de prijs ontslaat de Aannemer niet van de verplichting de wijziging uit te voeren.

6.4 De Aannemer mag een wijziging weigeren die onveilig of onrechtmatig is, of die een redelijk handelend aannemer niet zou kunnen uitvoeren.

6.5 Als de Aannemer op het terrein omstandigheden aantreft die redelijkerwijs niet vóór ondertekening konden zijn ontdekt, zoals verborgen leidingen of bodemgesteldheid die sterk afwijkt van wat een zorgvuldige inspectie zou laten zien, stelt hij de Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte en staakt hij de werkzaamheden in dat gebied. De Contractprijs en de opleverdatum worden billijk aangepast voor de extra kosten en tijd.

7. Werkplanning en oplevering

7.1 De Aannemer begint op 1 maart 2027 met de Werken, voert ze met de nodige voortvarendheid en zonder vertraging uit en voltooit ze uiterlijk op 30 september 2027 ("de Opleverdatum").

7.2 De Aannemer verstrekt de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ondertekening een werkplanning waaruit de volgorde en het tijdschema van de belangrijkste onderdelen van de Werken blijken, houdt deze actueel en stelt de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van alles wat de Werken waarschijnlijk kan vertragen.

7.3 De Werken zijn "praktisch opgeleverd" wanneer ze zijn voltooid, met uitzondering van kleine onderdelen die het gebruik door de Opdrachtgever niet verhinderen en die zonder veel overlast kunnen worden uitgevoerd, alle door de wet vereiste inspecties, certificaten en goedkeuringen zijn verstrekt, en de Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger dit schriftelijk heeft gecertificeerd. De Opdrachtgever inspecteert binnen 7 dagen na kennisgeving door de Aannemer en weigert niet zonder redelijke grond te certificeren. De Aannemer rondt kleine onderdelen binnen 28 dagen af.

7.4 Bij praktische oplevering verstrekt de Aannemer de Opdrachtgever de sleutels, de certificaten en goedkeuringen, de garanties en handleidingen voor geïnstalleerde apparatuur, en tekeningen van de Werken zoals uitgevoerd.

8. Vertraging

8.1 De Aannemer heeft recht op een billijke verlenging van de Opleverdatum voor een vertraging die hij niet heeft veroorzaakt en redelijkerwijs niet kon vermijden, die het gevolg is van een wijziging, van de Opdrachtgever, van andere aannemers van de Opdrachtgever, van late beslissingen of late toegang, van omstandigheden als bedoeld in artikel 6.5, van uitzonderlijk slecht weer waarop een zorgvuldig handelend aannemer niet had kunnen rekenen, of van een geval van overmacht, maar alleen als de Aannemer de Opdrachtgever binnen 7 dagen nadat hij daarvan kennis heeft genomen schriftelijk van de oorzaak in kennis stelt en redelijkerwijs al het mogelijke doet om de vertraging te beperken.

8.2 Als de Aannemer de Werken niet uiterlijk op de Opleverdatum, zoals verlengd, voltooit, betaalt de Aannemer de Opdrachtgever een schadevergoeding van NZD 250 per dag voor elke dag vanaf die datum tot de praktische oplevering. De partijen komen overeen dat dit bedrag een billijke schatting is van het verlies van de Opdrachtgever en geen boete, en dat het de uitsluitende remedie van de Opdrachtgever is voor vertraging tot de dag van praktische oplevering, maar het doet geen afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om de overeenkomst op grond van artikel 15 te beëindigen.

8.3 De Opdrachtgever mag de schadevergoeding wegens vertraging verrekenen met elke som die de Opdrachtgever de Aannemer verschuldigd is.

9. Gezondheid en veiligheid

9.1 De Aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen op het terrein, met uitzondering van personen van de Opdrachtgever zelf die het terrein betreden zonder toestemming van de Aannemer. Hij volgt alle wetten en regels over gezondheid, veiligheid en milieu, zorgt voor veilige werkmethoden, de juiste apparatuur en training voor zijn werknemers, en houdt het terrein beveiligd, omheind en van bebording voorzien.

9.2 De Aannemer stelt de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van elk ongeval, elk ernstig incident of elk bezoek van een autoriteit aan het terrein, en meldt dit bij de autoriteit waar de wet dat vereist.

9.3 De Aannemer gebruikt geen materialen die verboden of schadelijk zijn en gaat alleen op de door de wet toegestane manier om met gevaarlijk afval. Als gevaarlijke materialen, zoals asbest, worden aangetroffen, staakt de Aannemer de werkzaamheden in dat gebied, stelt hij de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte, en behandelen de partijen de vondst als een omstandigheid als bedoeld in artikel 6.5.

9.4 De Opdrachtgever stelt de Aannemer op de hoogte van alles wat hij weet dat een gevaar op het terrein zou kunnen opleveren, waaronder ondergrondse leidingen en gevaarlijke materialen.

10. Vergunningen, inspecties en naleving

10.1 Vergunningen en goedkeuringen

10.2 De Opdrachtnemer meldt alle inspecties die de wet of de vergunningen vereisen aan en woont deze bij, dekt werk niet af voordat het is geïnspecteerd waar dat vereist is, en verstrekt de Opdrachtgever kopieën van de inspectieresultaten. Als de Opdrachtgever vraagt om werk te inspecteren voordat het wordt afgedekt, staat de Opdrachtnemer dat toe.

10.3 De Opdrachtnemer betaalt de vergoedingen en heffingen die uit zijn eigen werk voortvloeien, en alle boetes die uit zijn eigen schending van de wet voortvloeien.

11. Verzekering

11.1 De Opdrachtnemer sluit vanaf de aanvangsdatum tot het einde van de gebrekenperiode bij een gerenommeerde verzekeraar een aansprakelijkheidsverzekering af van ten minste NZD 2.000.000 per gebeurtenis, alsmede de verzekeringen die de wet voor zijn werknemers vereist, en houdt deze in stand. Hij verstrekt de Opdrachtgever vóór de aanvangsdatum en op verzoek bewijs daarvan.

11.2 De Opdrachtnemer verzekert het Werk tegen verlies of schade, voor de volledige kosten van wederopbouw, vanaf de aanvangsdatum tot de oplevering, op naam van beide partijen, tenzij de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat hij dat zelf zal doen. De partij die niet verzekert, doet niets waardoor de polis van de andere partij nietig wordt.

11.3 Als de Opdrachtnemer niet verzekert, kan de Opdrachtgever dat zelf doen en de kosten aan de Opdrachtnemer doorbelasten.

12. Onderaanneming en werknemers

12.1 De Opdrachtnemer mag onderaannemers inschakelen, maar blijft verantwoordelijk voor hun werk alsof het zijn eigen werk is. Hij geeft niet het geheel van het Werk in onderaanneming zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, en deelt de Opdrachtgever op verzoek de naam van elke hoofdonderaannemer mee.

12.2 De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle werknemers en onderaannemers passend gekwalificeerd zijn, over de vereiste vergunningen beschikken en onder toezicht staan, volgens de wet worden betaald en behandeld, en niet op een manier te werk worden gesteld die de wet schendt. De Opdrachtnemer betaalt zijn onderaannemers en leveranciers op tijd, zodat geen retentierecht, beslag of vordering op het Bouwterrein of tegen de Opdrachtgever wordt gelegd. Als dat toch gebeurt, heft de Opdrachtnemer dit onverwijld op eigen kosten op, en de Opdrachtgever mag het betalen en de kosten verhalen op de Opdrachtnemer.

12.3 De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer vragen een persoon van het Bouwterrein te verwijderen die onbekwaam is of die onveilig of slecht handelt, en de Opdrachtnemer doet dat.

13. Gebreken

13.1 Gedurende 12 maanden vanaf de praktische oplevering (“de Gebrekenperiode”) herstelt de Opdrachtnemer op eigen kosten en zonder vertraging elk gebrek in het Werk dat in die periode optreedt en dat het gevolg is van materialen of werk die niet aan deze overeenkomst voldoen, zodra de Opdrachtgever hem daarover schriftelijk informeert. Hij doet dit op een tijdstip dat de Opdrachtgever zo veel mogelijk uitkomt, en herstelt alles wat door de reparatie wordt beschadigd.

13.2 Als de Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na een schriftelijke kennisgeving begint met het herstellen van een gebrek, of onmiddellijk als het gebrek een noodgeval is, kan de Opdrachtgever het werk door een andere aannemer laten uitvoeren en betaalt de Opdrachtnemer de redelijke kosten.

13.3 Hersteld werk heeft een eigen gebrekenperiode van dezelfde duur vanaf de datum waarop het is hersteld.

13.4 Deze paragraaf doet geen afbreuk aan enig ander recht dat de Opdrachtgever bij wet heeft voor gebreken, en de Opdrachtnemer blijft aansprakelijk voor gebreken die binnen de Gebrekenperiode niet zichtbaar waren.

13.5 De Opdrachtnemer laat de Opdrachtgever profiteren van elke garantie van een fabrikant of leverancier voor geïnstalleerde materialen en apparatuur.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen vorderingen van derden wegens letsel, overlijden of schade aan eigendommen die voortvloeien uit het Werk of uit de schending van deze overeenkomst door de Opdrachtnemer, behalve voor zover de Opdrachtgever deze heeft veroorzaakt.

14.2 Geen van de partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor indirecte schade of winstderving die redelijkerwijs niet kon worden voorzien. De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever, anders dan voor vertragingsschade en voor verliezen die door verzekering gedekt behoren te zijn, is beperkt tot de Contractprijs. Dit beperkt geen aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, voor fraude, voor het opzettelijk verlaten van het Werk, of voor zaken waarvoor de wet beperking van aansprakelijkheid niet toestaat.

15. Opschorting en beëindiging

15.1 De Opdrachtgever kan het Werk door een schriftelijke kennisgeving voor een redelijke termijn opschorten. De Opdrachtnemer beschermt het Werk, en de Opdrachtgever betaalt de redelijke kosten van de opschorting en verleent termijnverlenging, tenzij de opschorting het gevolg was van een schending door de Opdrachtnemer.

15.2 De Opdrachtgever kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving als de Aannemer het Werk niet tijdig aanvangt, of het opgeeft of de werkzaamheden zonder reden meer dan 14 dagen staakt, of niet met de vereiste voortvarendheid werkt, of na een schriftelijke kennisgeving doorgaat met werkzaamheden die gebrekkig zijn, of de verzekering niet in stand houdt, of insolvent wordt, of als de vertraging meer dan 60 dagen na de Opleverdatum bedraagt. De Opdrachtgever kan dan het terrein betreden, de materialen en apparatuur die zich daarop bevinden onder zich houden en het Werk voltooien, en de Aannemer betaalt de extra kosten, bovenop wat aan de Aannemer zou zijn betaald, om het te voltooien.

15.3 De Aannemer kan deze overeenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen als de Opdrachtgever een bedrag dat verschuldigd en gecertificeerd is niet betaalt binnen 21 dagen na een schriftelijke kennisgeving van niet-betaling, als de Opdrachtgever de Aannemer meer dan 30 dagen verhindert het Werk uit te voeren, of als de Opdrachtgever insolvent wordt. De Opdrachtgever betaalt dan voor het verrichte werk, voor materialen die zijn besteld en niet kunnen worden geretourneerd, voor de redelijke kosten van het verlaten van het terrein, en voor het verlies van winst dat de wet toestaat.

15.4 De Opdrachtgever kan deze overeenkomst om eigen redenen beëindigen door schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van 14 dagen, en betaalt de Aannemer dan voor het verrichte werk en de bestelde materialen, de redelijke kosten van beëindiging, en een billijk deel van de winst op het niet uitgevoerde werk, beperkt tot wat de wet toestaat.

15.5 Wanneer deze overeenkomst eindigt, laat de Aannemer het terrein veilig en beveiligd achter, verstrekt hij de Opdrachtgever alle plannen, certificaten en goedkeuringen die hij voor het Werk heeft, en neemt hij geen materialen weg waarvoor is betaald.

16. Algemeen

• Kennisgevingen onder deze overeenkomst moeten schriftelijk zijn en kunnen per e-mail worden verzonden, of worden afgeleverd op de adressen bovenaan deze overeenkomst, of op een ander adres dat een partij de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.
• De Aannemer is een zelfstandige aannemer en geen werknemer, agent of vennoot van de Opdrachtgever.
• De Aannemer mag deze overeenkomst of enig recht daaronder niet overdragen zonder schriftelijke instemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag zijn rechten door schriftelijke kennisgeving overdragen aan een koper of financier van het terrein, en de Aannemer ondertekent elk document dat een financier redelijkerwijs nodig heeft.
• Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de partijen over het Werk. Zij vervangt alles wat eerder mondeling of schriftelijk is gezegd of vastgelegd, en kan alleen worden gewijzigd bij een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen is ondertekend.
• Elke partij houdt de vertrouwelijke informatie van de andere partij die zij onder deze overeenkomst verneemt geheim.
• De Aannemer mag foto's van het voltooide Werk voor zijn promotie gebruiken, als de Opdrachtgever daarmee instemt, welke instemming niet zonder reden mag worden geweigerd, en zonder vertrouwelijke informatie te tonen.
• Als enig deel van deze overeenkomst niet afdwingbaar is, blijft de rest van kracht.
• Een partij die een recht niet onmiddellijk uitoefent, heeft daarvan geen afstand gedaan.
• Deze overeenkomst kan in afzonderlijke exemplaren en elektronisch worden ondertekend, en samen vormen zij één overeenkomst.

17. Toepasselijk recht en geschillen

Deze overeenkomst, en elk geschil dat daaruit voortvloeit, wordt beheerst door het recht van Nieuw-Zeeland. Als een geschil ontstaat, komen de partijen eerst bijeen en proberen zij het binnen 21 dagen nadat een van hen daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven te goeder trouw op te lossen. Zij kunnen ook afspreken een onafhankelijke deskundige of mediator om hulp te vragen, en elk betaalt de helft van de kosten. Geen van beiden gebruikt het geschil als reden om het Werk stop te zetten, behalve op grond van deze overeenkomst.

De plaats voor de beslechting van elk geschil onder deze overeenkomst is Auckland. Hoe geschillen worden beslecht

Elke partij kan een rechter om een spoedvoorziening vragen, en om een voorziening over betaling waar de wet een snelle manier biedt om een betalingsgeschil in bouwwerkzaamheden te beslechten.

Ondertekeningen

Voor de Opdrachtgever: Marlow Family Trust
Naam en functie: ______________
Handtekening: ______________
Datum: ______________

Voor de Aannemer: Kestrel Building Ltd
Naam en functie: ______________
Handtekening: ______________
Datum: ______________