Σύμβαση Υπεργολαβίας
Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται την 18 Οκτωβρίου 2026 μεταξύ:
- Της/Του Ανάδοχος: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, με έδρα/διεύθυνση Ανάδοχος: διεύθυνση («ο Ανάδοχος»), και
- Της/Του Υπεργολάβος: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, με έδρα/διεύθυνση Υπεργολάβος: διεύθυνση («ο Υπεργολάβος»).
1. Το έργο και οι εργασίες
Ο Ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση με την/τον Ο πελάτης για τον οποίο προορίζεται το έργο (ο «Πελάτης») για το έργο Το έργο (το «Έργο»). Ο Ανάδοχος αναθέτει στον Υπεργολάβο την εκτέλεση του ακόλουθου τμήματος του Έργου (οι «Εργασίες»):
Το τμήμα των εργασιών του Υπεργολάβου
Οτιδήποτε δεν περιγράφεται παραπάνω βρίσκεται εκτός του πεδίου της παρούσας σύμβασης. Τυχόν πρόσθετες ή τροποποιημένες εργασίες θα συμφωνούνται εγγράφως, μαζί με κάθε μεταβολή στην αμοιβή και στο χρονοδιάγραμμα, πριν από την έναρξή τους.
2. Οι απαιτήσεις του Πελάτη
Πριν από την έναρξη των Εργασιών, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Υπεργολάβο αντίγραφα των τμημάτων της σύμβασής του με τον Πελάτη που αφορούν τις Εργασίες. Οι τιμές και άλλοι μη σχετικοί όροι μπορούν να αφαιρεθούν. Ο Υπεργολάβος οφείλει να τηρεί αυτές τις απαιτήσεις, στον βαθμό που εφαρμόζονται στις Εργασίες, σαν να ήταν ο Ανάδοχος ο Πελάτης.
Εάν ο Πελάτης τροποποιήσει τις απαιτήσεις του, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει εγγράφως τον Υπεργολάβο το συντομότερο δυνατό. Ο Υπεργολάβος θα συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις, ενώ η αμοιβή και το χρονοδιάγραμμα θα αναπροσαρμοστούν δίκαια εφόσον συνεπάγονται πρόσθετο κόστος ή χρόνο. Ο Υπεργολάβος δεν δεσμεύεται από απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί εγγράφως.
3. Χρονοδιάγραμμα
Ο Υπεργολάβος θα ξεκινήσει τις Εργασίες την Ημερομηνία έναρξης, θα τηρήσει τυχόν ορόσημα της ενότητας 1 και θα ολοκληρώσει τις Εργασίες έως την Ημερομηνία ολοκλήρωσης. Θα ενημερώνει έγκαιρα τον Ανάδοχο για οτιδήποτε είναι πιθανό να προκαλέσει καθυστέρηση. Οι προθεσμίες μετατίθενται αναλόγως και δίκαια εάν η καθυστέρηση οφείλεται στον Ανάδοχο, στον Πελάτη ή σε τροποποίηση των Εργασιών.
4. Αμοιβή και πληρωμή
Ο Ανάδοχος θα καταβάλει στον Υπεργολάβο το ποσό Αμοιβή για τις Εργασίες. Η τιμολόγηση και η πληρωμή του Υπεργολάβου θα γίνονται ως εξής: Τρόπος τιμολόγησης και πληρωμής του Υπεργολάβου.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ ή άλλους φόρους πωλήσεων, οι οποίοι προστίθενται όπου απαιτείται από τον νόμο. Η αμοιβή καλύπτει όλες τις δαπάνες του Υπεργολάβου, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, του εξοπλισμού, των υλικών και των μετακινήσεων, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά εγγράφως.
Η υποχρέωση πληρωμής του Αναδόχου δεν εξαρτάται από το εάν ο Πελάτης έχει πληρώσει τον Ανάδοχο. Εάν ο Ανάδοχος αμφισβητεί μέρος ενός τιμολογίου, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως εντός 10 ημερών από την παραλαβή του, αναφέροντας τους λόγους, και να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό εμπρόθεσμα. Εάν ένα μη αμφισβητούμενο ποσό καθυστερήσει για περισσότερες από 14 ημέρες, ο Υπεργολάβος μπορεί, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης 7 ημερών, να αναστείλει τις Εργασίες μέχρι να εξοφληθεί, και μπορεί να απαιτήσει τόκους υπερημερίας ή αποζημίωση όπως προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.
5. Πρότυπα εκτέλεσης εργασιών
Ο Υπεργολάβος υποχρεούται:
- να εκτελεί τις Εργασίες με την επιμέλεια, την ικανότητα και την προσοχή ενός ικανού επαγγελματία στον τομέα του, σύμφωνα με τα πρότυπα της παρούσας σύμβασης και τις απαιτήσεις του Πελάτη,
- να απασχολεί κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, και να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του με δικά του έξοδα εάν ο Ανάδοχος το ζητήσει εύλογα,
- να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που διέπουν τις Εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια, την εργασία και την προστασία δεδομένων, και να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες,
- να τηρεί τους κανόνες του χώρου εργασίας και ασφάλειας του Αναδόχου και του Πελάτη που του έχουν κοινοποιηθεί εγγράφως, και
- να αποκαθιστά με δικά του έξοδα, εντός εύλογου χρόνου, κάθε ελάττωμα στις Εργασίες που κοινοποιεί ο Ανάδοχος εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση.
Ο Υπεργολάβος δεν θα αναθέσει περαιτέρω κανένα μέρος των Εργασιών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναδόχου, και παραμένει πλήρως υπεύθυνος για οποιοδήποτε μέρος τυχόν υπεργολαβήσει.
6. Ανεξάρτητη επιχείρηση
Ο Υπεργολάβος ενεργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση και όχι ως εργαζόμενος, εταίρος ή αντιπρόσωπος του Αναδόχου ή του Πελάτη. Αποφασίζει ο ίδιος για τον τρόπο εκτέλεσης των Εργασιών εντός των ορίων της παρούσας σύμβασης, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το προσωπικό του, τις αμοιβές τους, καθώς και για όλους τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές επί της αμοιβής του και των αποδοχών τους. Έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες και σε τρίτους, εφόσον τηρεί την παρούσα σύμβαση.
7. Εμπιστευτικότητα
Κάθε μέρος οφείλει να διατηρεί εμπιστευτική, και να χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του Έργου, κάθε μη δημόσια πληροφορία που λαμβάνει σχετικά με το άλλο μέρος ή τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Μπορεί να την κοινοποιεί μόνο σε πρόσωπα που τη χρειάζονται για το Έργο και δεσμεύονται από αντίστοιχη υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για πληροφορίες που είναι ή καθίστανται δημόσιες χωρίς υπαιτιότητα του παραλήπτη, ή που απαιτείται να αποκαλυφθούν από τον νόμο. Ο Υπεργολάβος οφείλει επίσης να τηρεί τυχόν όρους εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις του Πελάτη. Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν για 3 έτη μετά τη λήξη της σύμβασης, ενώ για τα εμπορικά απόρρητα και τα προσωπικά δεδομένα ισχύουν για όσο διάστημα διατηρούν αυτή την ιδιότητα.
Εάν ο Υπεργολάβος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες του Έργου, οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, να ακολουθεί τις έγγραφες οδηγίες του Αναδόχου και να υπογράψει τυχόν πρόσθετες συμβατικές ρήτρες που απαιτεί ο νόμος (περιλαμβανομένου του GDPR εφόσον εφαρμόζεται).
8. Δικαιώματα επί του έργου
Μόλις εξοφληθεί πλήρως από τον Ανάδοχο, όλα τα δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων των Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταβιβάζονται στον Ανάδοχο, προκειμένου εκείνος να μπορεί να τα μεταβιβάσει στον Πελάτη όπως ορίζει η μεταξύ τους σύμβαση. Ο Υπεργολάβος διατηρεί τα δικαιώματα επί των εργαλείων, των μεθόδων και του υλικού που κατείχε πριν από την παρούσα σύμβαση ή που ανέπτυξε ανεξάρτητα από αυτήν, και παραχωρεί στον Ανάδοχο και στον Πελάτη διαρκή, μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους ως μέρος των αποτελεσμάτων των Εργασιών.
9. Σχέσεις με τον Πελάτη
Ο Υπεργολάβος θα επικοινωνεί με τον Πελάτη αποκλειστικά μέσω του Αναδόχου, εκτός από την καθημερινή λειτουργική επαφή που επιτρέπει ρητά ο Ανάδοχος, και δεν θα εμφανίζεται στον Πελάτη ως ενεργών για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου εκτός του Αναδόχου.
10. Ευθύνη και ασφάλιση
Κάθε μέρος ευθύνεται έναντι του άλλου για ζημίες που προκαλούνται από δική του αθέτηση της σύμβασης ή από αμέλειά του. Για τον Υπεργολάβο, αυτό περιλαμβάνει ποσά που ο Ανάδοχος υποχρεούται ευλόγως να καταβάλει στον Πελάτη λόγω αθέτησης ή αμέλειας του Υπεργολάβου.
Κανένα μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες, ούτε για απώλεια κερδών, εσόδων ή επιχειρηματικών ευκαιριών. Η συνολική ευθύνη κάθε μέρους που απορρέει από την παρούσα σύμβαση περιορίζεται στο συνολικό ποσό της αμοιβής. Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής από τον Ανάδοχο, για παραβίαση της ενότητας 7, για ευθύνη λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης από αμέλεια, για δόλο, ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που ο νόμος δεν επιτρέπει να περιοριστεί.
11. Λύση της σύμβασης
Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κοινοποιώντας στο άλλο έγγραφη προειδοποίηση τουλάχιστον Προθεσμία προειδοποίησης για πρόωρη λύση. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να τη λύσει με έγγραφη ειδοποίηση εάν λυθεί η σύμβασή του με τον Πελάτη για το Έργο ή εάν ο Πελάτης διακόψει τις Εργασίες. Κάθε μέρος μπορεί να τη λύσει άμεσα με έγγραφη ειδοποίηση εάν το άλλο μέρος διαπράξει ουσιώδη παραβίαση και δεν την αποκαταστήσει εντός 14 ημερών από τη σχετική έγγραφη όχληση, ή εάν καταστεί αφερέγγυο.
Όταν η σύμβαση λυθεί, για οποιονδήποτε λόγο:
- ο Ανάδοχος θα πληρώσει για τις Εργασίες που εκτελέστηκαν προσηκόντως μέχρι την ημερομηνία λύσης, καθώς και για τυχόν εύλογες δαπάνες στις οποίες ο Υπεργολάβος έχει ήδη δεσμευτεί και δεν μπορεί να ακυρώσει, εκτός εάν η σύμβαση λύεται λόγω υπαιτιότητας του Υπεργολάβου,
- ο Υπεργολάβος θα παραδώσει τις Εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως τότε, και η ενότητα 8 εφαρμόζεται σε αυτές μόλις εξοφληθούν, και
- κάθε μέρος θα επιστρέψει ή θα διαγράψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους και του Πελάτη, εκτός από αντίγραφα που υποχρεούται να διατηρεί βάσει νόμου.
Οι ενότητες 7, 8, 9, 10 και 13 παραμένουν σε ισχύ και μετά τη λύση της σύμβασης.
12. Γενικοί όροι
- Κανένα μέρος δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας πέραν του εύλογου ελέγχου του, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει άμεσα το άλλο μέρος και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τον περιορισμό των συνεπειών.
- Κανένα μέρος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου.
- Όλες οι κοινοποιήσεις βάσει της παρούσας σύμβασης πρέπει να γίνονται εγγράφως και μπορούν να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει πιο πρόσφατα κάθε μέρος.
- Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με τις Εργασίες. Μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως με υπογραφή και των δύο μερών. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
- Μπορεί να υπογραφεί σε αντίτυπα καθώς και με ηλεκτρονική υπογραφή, τα οποία από κοινού συνιστούν ενιαίο έγγραφο.
13. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της δικαιοδοσίας: Εφαρμοστέο δίκαιο (χώρα ή πολιτεία). Τα μέρη θα προσπαθήσουν καταρχάς να επιλύσουν κάθε διαφορά με καλόπιστες διαπραγματεύσεις. Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 30 ημερών, κάθε μέρος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας: Εφαρμοστέο δίκαιο (χώρα ή πολιτεία), τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.
Υπογραφές
Για τον Ανάδοχο: Ανάδοχος: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα: ______________
Υπογραφή: ______________
Ημερομηνία: ______________
Για τον Υπεργολάβο: Υπεργολάβος: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα: ______________
Υπογραφή: ______________
Ημερομηνία: ______________