Contract de subcontractare
Prezentul contract este încheiat la data de 18 octombrie 2026 între:
- Contractor: denumire, cu sediul în Contractor: adresă („Contractorul”); și
- Subcontractant: denumire, cu sediul în Subcontractant: adresă („Subcontractantul”).
1. Proiectul și lucrările
Contractorul are un contract încheiat cu Clientul pentru care se realizează proiectul („Clientul”) pentru Proiectul („Proiectul”). Contractorul angajează Subcontractantul pentru a executa următoarea parte din Proiect („Lucrările”):
Partea de lucrări a Subcontractantului
Orice aspect care nu este descris mai sus nu face obiectul prezentului contract. Lucrările suplimentare sau modificate vor fi convenite în scris, împreună cu eventualele modificări de preț și de termene, înainte de începerea acestora.
2. Cerințele Clientului
Înainte de începerea Lucrărilor, Contractorul îi va furniza Subcontractantului copii ale acelor părți din contractul său cu Clientul care se aplică Lucrărilor; prețurile și alte clauze fără legătură directă pot fi eliminate. Subcontractantul va respecta aceste cerințe, în măsura în care se aplică Lucrărilor, ca și cum Contractorul ar fi Clientul.
Dacă Clientul își modifică cerințele, Contractorul îl va anunța pe Subcontractant în scris cât mai curând posibil. Subcontractantul va respecta noile cerințe, iar tariful și termenele vor fi ajustate echitabil dacă acestea generează costuri suplimentare sau necesită mai mult timp. Subcontractantul nu are obligații legate de cerințe care nu i-au fost comunicate în scris.
3. Termene
Subcontractantul va începe Lucrările la data de Data de începere, va respecta etapele stabilite în secțiunea 1 și va finaliza Lucrările până la data de Data finalizării. Acesta va informa prompt Contractorul cu privire la orice eveniment de natură să producă întârzieri. Termenele se prelungesc în mod echitabil dacă o întârziere este cauzată de Contractor, de Client sau de o modificare a Lucrărilor.
4. Preț și plată
Contractorul îi va plăti Subcontractantului suma de Preț pentru Lucrări. Subcontractantul va factura, iar plata se va efectua, conform următoarelor condiții: Facturarea și plata.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prețul nu include TVA sau alte taxe pe vânzări, care se vor adăuga acolo unde legea o impune. Prețul acoperă toate costurile Subcontractantului, inclusiv personalul, echipamentele, materialele și cheltuielile de deplasare, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris.
Obligația de plată a Contractorului nu depinde de efectuarea plății de către Client către Contractor. Dacă Contractorul contestă o parte dintr-o factură, va notifica acest lucru în scris în termen de 10 zile de la primire, menționând motivele, și va plăti la termen suma necontestată. Dacă o sumă necontestată înregistrează o întârziere mai mare de 14 zile, Subcontractantul poate, după o notificare scrisă de 7 zile, să suspende Lucrările până la efectuarea plății și poate pretinde dobânzi sau compensații pentru întârzierea la plată prevăzute de legislația aplicabilă.
5. Standarde de lucru
Subcontractantul se obligă:
- să execute Lucrările cu priceperea, diligența și atenția unui profesionist competent în domeniul său, conform standardelor din prezentul contract și cerințelor Clientului;
- să utilizeze personal calificat și cu experiență corespunzătoare și să înlocuiască pe oricare dintre aceștia pe cheltuiala proprie dacă Contractorul solicită acest lucru în mod rezonabil;
- să respecte toate legile aplicabile Lucrărilor, inclusiv normele de sănătate și securitate în muncă, legislația muncii și protecția datelor, și să dețină toate autorizațiile sau licențele necesare pentru Lucrări;
- să respecte regulamentele de șantier, de siguranță și de securitate ale Contractorului și ale Clientului care i-au fost transmise în scris; și
- să remedieze pe propria cheltuială, într-un termen rezonabil, orice defect al Lucrărilor pe care Contractorul îl semnalează în termen de 12 luni de la finalizare.
Subcontractantul nu va subcontracta nicio parte a Lucrărilor fără acordul scris al Contractorului și rămâne pe deplin răspunzător pentru orice parte pe care o subcontractează.
6. Independență profesională
Subcontractantul este un profesionist independent, nu un angajat, asociat sau reprezentant al Contractorului ori al Clientului. Acesta decide modul de executare a Lucrărilor în limitele stabilite de prezentul contract și este răspunzător pentru propriul personal, remunerația acestuia și toate impozitele și contribuțiile sociale aferente tarifelor încasate și remunerațiilor plătite. Acesta poate presta servicii și pentru terți, atât timp cât respectă prezentul contract.
7. Confidențialitate
Fiecare parte va păstra confidențialitatea și va utiliza exclusiv pentru Proiect orice informație care nu este publică primită despre cealaltă parte sau despre Client în legătură cu prezentul contract, și o va transmite doar persoanelor care au nevoie de ea pentru Proiect și care au o obligație de confidențialitate. Această regulă nu se aplică informațiilor care sunt sau devin publice fără culpa părții care le-a primit sau pe care legea impune să le dezvăluie. De asemenea, Subcontractantul va respecta orice clauze de confidențialitate prevăzute în cerințele Clientului. Aceste obligații continuă timp de 3 ani de la încetarea prezentului contract, iar pentru secretele comerciale și datele cu caracter personal, pe întreaga durată în care acestea își păstrează acest caracter.
Dacă Subcontractantul prelucrează date cu caracter personal pentru Proiect, acesta va respecta legislația aplicabilă privind protecția datelor, va urma instrucțiunile scrise ale Contractorului referitoare la aceste date și va semna orice acorduri suplimentare impuse de lege.
8. Proprietatea asupra lucrărilor
După plata integrală de către Contractor, toate drepturile asupra rezultatelor Lucrărilor, inclusiv drepturile de autor, se transferă către Contractor, astfel încât acesta să le poată transmite Clientului conform contractului său. Subcontractantul păstrează drepturile asupra instrumentelor, metodelor și materialelor pe care le deținea anterior prezentului contract sau pe care le dezvoltă independent de acesta, și îi acordă Contractorului și Clientului o licență permanentă și neexclusivă de a le utiliza ca parte integrantă a rezultatelor Lucrărilor.
9. Relația cu Clientul
Subcontractantul va comunica cu Clientul prin intermediul Contractorului, cu excepția discuțiilor curente de zi cu zi permise de Contractor, și nu se va prezenta în fața Clientului ca acționând în numele altcuiva decât al Contractorului.
10. Răspundere și asigurare
Fiecare parte răspunde față de cealaltă pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea prezentului contract sau prin neglijență. În cazul Subcontractantului, răspunderea include sumele pe care Contractorul este obligat în mod rezonabil să le plătească Clientului din cauza încălcării sau neglijenței Subcontractantului.
Nicio parte nu răspunde față de cealaltă pentru daune indirecte sau de consecință, nici pentru pierderi de profit, de venituri sau de oportunități comerciale. Răspunderea totală a fiecărei părți care decurge din prezentul contract este limitată la valoarea totală a prețului contractual. Aceste limitări nu se aplică obligației Contractorului de a plăti prețul, încălcării secțiunii 7, răspunderii pentru vătămare corporală sau deces cauzate din neglijență, fraudei sau oricărei alte răspunderi care nu poate fi limitată prin lege.
11. Încetarea contractului
Oricare dintre părți poate înceta prezentul contract transmițând celeilalte un preaviz scris de cel puțin Preaviz pentru încetarea anticipată a contractului. De asemenea, Contractorul poate înceta contractul prin notificare scrisă dacă încetează contractul său cu Clientul pentru Proiect sau dacă Clientul oprește Lucrările. Oricare dintre părți poate înceta contractul cu efect imediat, prin notificare scrisă, dacă cealaltă parte comite o încălcare gravă și nu o remediază în termen de 14 zile de la primirea unei solicitări scrise, sau dacă intră în insolvență.
La încetarea contractului, indiferent de motiv:
- Contractorul va plăti pentru Lucrările executate corespunzător până la data încetării și pentru orice costuri rezonabile deja angajate de Subcontractant care nu pot fi anulate, cu excepția cazului în care contractul încetează din culpa Subcontractantului;
- Subcontractantul va preda Lucrările executate până la acel moment, iar prevederile secțiunii 8 li se aplică de îndată ce au fost plătite; și
- fiecare parte va restitui sau va șterge informațiile confidențiale ale celeilalte părți și ale Clientului, cu excepția copiilor pe care legea impune să le păstreze.
Prevederile secțiunilor 7, 8, 9, 10 și 13 rămân în vigoare și după încetarea contractului.
12. Dispoziții generale
- Nicio parte nu răspunde pentru întârzieri sau neexecutare cauzate de evenimente dincolo de controlul său rezonabil, cu condiția să o anunțe prompt pe cealaltă și să ia toate măsurile rezonabile pentru a limita efectele.
- Nicio parte nu poate cesiona prezentul contract unui terț fără acordul scris al celeilalte părți.
- Notificările în baza prezentului contract trebuie trimise în scris și pot fi transmise prin e-mail la adresa comunicată cel mai recent de fiecare parte.
- Prezentul contract reprezintă întreaga înțelegere dintre părți cu privire la Lucrări. Modificarea acestuia este valabilă doar în scris, prin acordul semnat de ambele părți. Dacă o clauză devine inaplicabilă, restul contractului rămâne în vigoare.
- Contractul poate fi semnat în exemplare separate și prin mijloace electronice, toate formând împreună un singur document.
13. Legea aplicabilă și litigii
Prezentul contract este guvernat de legislația din Țara sau jurisdicția a cărei lege se aplică. Părțile vor încerca mai întâi să soluționeze orice litigiu pe cale amiabilă, prin discuții de bună-credință. Dacă nu ajung la o înțelegere în termen de 30 de zile, oricare dintre părți poate sesiza instanțele competente din Țara sau jurisdicția a cărei lege se aplică.
Semnături
Pentru Contractor: Contractor: denumire
Nume și funcție: ______________
Semnătură: ______________
Data: ______________
Pentru Subcontractant: Subcontractant: denumire
Nume și funcție: ______________
Semnătură: ______________
Data: ______________