Alihankintasopimus
Tämä sopimus on tehty 18. lokakuuta 2026 seuraavien osapuolten välillä:
- Pääurakoitsija: nimi, osoite Pääurakoitsija: osoite ("Pääurakoitsija"); ja
- Alihankkija: nimi, osoite Alihankkija: osoite ("Alihankkija").
1. Projekti ja työ
Pääurakoitsijalla on sopimus asiakkaan Asiakas, jolle projekti tehdään ("Asiakas") kanssa koskien hanketta Projekti ("Projekti"). Pääurakoitsija tilaa Alihankkijalta seuraavan osuuden Projektista ("Työ"):
Alihankkijan osuus työstä
Kaikki, mitä ei ole edellä kuvattu, jää tämän sopimuksen ulkopuolelle. Lisä- tai muutostöistä sovitaan kirjallisesti, mukaan lukien mahdolliset muutokset palkkioon ja aikatauluun, ennen niiden aloittamista.
2. Asiakkaan vaatimukset
Ennen Työn aloittamista Pääurakoitsija toimittaa Alihankkijalle jäljennökset niistä Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen osista, jotka koskevat Työtä. Hinnat ja muut asiaankuulumattomat ehdot voidaan poistaa. Alihankkija noudattaa näitä vaatimuksia siltä osin kuin ne koskevat Työtä, aivan kuin Pääurakoitsija olisi Asiakas.
Jos Asiakas muuttaa vaatimuksiaan, Pääurakoitsija ilmoittaa siitä Alihankkijalle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista. Alihankkija noudattaa uusia vaatimuksia, ja palkkiota sekä aikataulua tarkistetaan kohtuullisesti siltä osin kuin muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia tai vaativat lisäaikaa. Alihankkijaa eivät sido vaatimukset, joista sille ei ole ilmoitettu kirjallisesti.
3. Aikataulu
Alihankkija aloittaa Työn Aloituspäivä, noudattaa kohdan 1 mahdollisia välitavoitteita ja saattaa Työn valmiiksi Valmistumispäivä mennessä. Se ilmoittaa Pääurakoitsijalle viipymättä kaikista seikoista, jotka todennäköisesti aiheuttavat viivästyksen. Määräaikoja siirretään kohtuullisesti eteenpäin, jos viivästys johtuu Pääurakoitsijasta, Asiakkaasta tai Työhön tehdyistä muutoksista.
4. Palkkio ja maksuehdot
Pääurakoitsija maksaa Alihankkijalle Työstä Palkkio. Alihankkija laskuttaa ja maksu suoritetaan seuraavasti: Milloin Alihankkija laskuttaa ja maksu suoritetaan.
Ellei palkkion osalta ole toisin ilmoitettu, se ei sisällä arvonlisäveroa tai vastaavaa myyntiveroa, joka lisätään silloin, kun laki sitä edellyttää. Palkkio kattaa kaikki Alihankkijan kulut, mukaan lukien henkilöstön, laitteet, materiaalit ja matkakulut, elleivät osapuolet sovi kirjallisesti toisin.
Pääurakoitsijan maksuvelvollisuus ei riipu siitä, onko Asiakas maksanut Pääurakoitsijalle. Jos Pääurakoitsija kiistää osan laskusta, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti perusteluineen 10 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ja maksettava riidaton osuus ajallaan. Jos riidaton summa on myöhässä yli 14 päivää, Alihankkija voi annettuaan 7 päivän kirjallisen ennakkoilmoituksen keskeyttää Työn, kunnes maksu on suoritettu, ja vaatia sovellettavan lain sallimaa viivästyskorkoa sekä perintäkuluja.
5. Työn laatuvaatimukset
Alihankkija sitoutuu:
- suorittamaan Työn alansa pätevän ammattilaisen taidolla, huolellisuudella ja ripeydellä sekä tämän sopimuksen ja Asiakkaan vaatimusten mukaisesti;
- käyttämään tehtäviin soveltuvia, päteviä ja kokeneita henkilöitä ja korvaamaan heistä kenet tahansa omalla kustannuksellaan, jos Pääurakoitsija sitä perustellusti pyytää;
- noudattamaan kaikkia Työhön sovellettavia lakeja, mukaan lukien työturvallisuus-, työoikeus- ja tietosuojalainsäädäntöä, sekä pitämään voimassa kaikki Työn edellyttämät luvat;
- noudattamaan Pääurakoitsijan ja Asiakkaan työmaa-, turvallisuus- ja järjestyssääntöjä, jotka sille on toimitettu kirjallisesti; ja
- korjaamaan omalla kustannuksellaan ja kohtuullisessa ajassa kaikki Työssä ilmenevät virheet, joista Pääurakoitsija ilmoittaa 12 kuukauden kuluessa Työn valmistumisesta.
Alihankkija ei saa teettää mitään Työn osaa toisella alihankkijalla ilman Pääurakoitsijan kirjallista suostumusta, ja se vastaa edelleen kaikista edelleen teettämistään osuuksista.
6. Itsenäinen elinkeinonharjoittaja
Alihankkija toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, ei Pääurakoitsijan tai Asiakkaan työntekijänä, yhtiökumppanina tai edustajana. Se päättää itse Työn suoritustavasta tämän sopimuksen puitteissa ja vastaa omasta henkilöstöstään, heidän palkoistaan sekä kaikista palkkioon ja palkkoihin liittyvistä veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Se voi työskennellä muille toimeksiantajille, kunhan se noudattaa tätä sopimusta.
7. Salassapito
Kumpikin osapuoli pitää luottamuksellisena ja käyttää vain Projektia varten kaikkia ei-julkisia tietoja, joita se saa toisesta osapuolesta tai Asiakkaasta tämän sopimuksen yhteydessä, ja luovuttaa niitä vain henkilöille, jotka tarvitsevat niitä Projektia varten ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat julkisia tai tulevat julkisiksi ilman vastaanottavan osapuolen syytä tai jotka laki velvoittaa luovuttamaan. Alihankkija noudattaa myös Asiakkaan vaatimuksiin sisältyviä salassapitoehtoja. Nämä velvoitteet pysyvät voimassa 3 vuotta tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, ja liikesalaisuuksien sekä henkilötietojen osalta niin kauan kuin ne säilyttävät luonteensa.
Jos Alihankkija käsittelee henkilötietoja Projektia varten, se noudattaa sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, Pääurakoitsijan kyseisiä tietoja koskevia kirjallisia ohjeita ja allekirjoittaa kaikki lain edellyttämät lisäehdot.
8. Työn tulosten omistusoikeus
Kun Pääurakoitsija on maksanut Työn, kaikki oikeudet Työn tuloksiin, mukaan lukien tekijänoikeudet, siirtyvät Pääurakoitsijalle, jotta se voi luovuttaa ne edelleen Asiakkaalle sopimuksensa mukaisesti. Alihankkija säilyttää oikeudet työkaluihin, menetelmiin ja aineistoihin, jotka sillä oli ennen tätä sopimusta tai jotka se kehittää siitä erillään, ja myöntää Pääurakoitsijalle ja Asiakkaalle pysyvän, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää niitä osana Työn tuloksia.
9. Asiakassuhteen hoitaminen
Alihankkija asioi Asiakkaan kanssa Pääurakoitsijan välityksellä, lukuun ottamatta sellaista päivittäistä yhteydenpitoa, jonka Pääurakoitsija on nimenomaisesti sallinut, eikä esiinny Asiakkaalle muun kuin Pääurakoitsijan puolesta toimivana tahona.
10. Vastuu ja vakuutukset
Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle vahingosta, joka johtuu sen omasta sopimusrikkomuksesta tai tuottamuksesta. Alihankkijan osalta tämä kattaa määrät, jotka Pääurakoitsija joutuu perustellusti maksamaan Asiakkaalle Alihankkijan sopimusrikkomuksen tai tuottamuksen vuoksi.
Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä liikevoiton, liikevaihdon tai liiketoiminnan menetyksestä. Kummankin osapuolen kokonaisvastuu tämän sopimuksen perusteella rajoittuu sopimuksen kokonaispalkkioon. Nämä vastuunrajoitukset eivät koske Pääurakoitsijan velvollisuutta maksaa palkkio, kohdan 7 rikkomista, tuottamuksesta aiheutunutta henkilövahinkoa, petosta tai muuta vastuuta, jota ei voida lain mukaan rajoittaa.
11. Sopimuksen päättäminen
Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen noudattaen vähintään Irtisanomisaika ennenaikaiseen päättämiseen kirjallista irtisanomisaikaa. Pääurakoitsija voi myös irtisanoa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella, jos sen Asiakkaan kanssa tekemä Projektia koskeva sopimus päättyy tai Asiakas keskeyttää Työn. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen heti kirjallisella ilmoituksella, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta 14 päivän kuluessa kirjallisesta kehotuksesta tai tulee maksukyvyttömäksi.
Kun sopimus päättyy mistä tahansa syystä:
- Pääurakoitsija maksaa päättymispäivään mennessä asianmukaisesti tehdystä Työstä ja kohtuullisista kuluista, joihin Alihankkija on jo sitoutunut ja joita ei voi perua, ellei sopimus pääty Alihankkijan sopimusrikkomuksen vuoksi;
- Alihankkija luovuttaa siihen mennessä tehdyn Työn, ja kohdan 8 määräyksiä sovelletaan siihen heti, kun se on maksettu; ja
- kumpikin osapuoli palauttaa tai tuhoaa toisen osapuolen ja Asiakkaan luottamukselliset tiedot, lukuun ottamatta kappaleita, jotka laki velvoittaa säilyttämään.
Kohdat 7, 8, 9, 10 ja 13 pysyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.
12. Yleiset ehdot
- Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai laiminlyönnistä, joka johtuu sen kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella olevasta esteestä, edellyttäen että se ilmoittaa esteestä toiselle viipymättä ja tekee kaiken kohtuullisen sen vaikutusten rajoittamiseksi.
- Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.
- Tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti, ja ne voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen, jonka kumpikin osapuoli on viimeksi ilmoittanut toiselle.
- Tämä sopimus muodostaa koko osapuolten välisen sopimuksen Työstä. Sitä voidaan muuttaa vain molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella. Jos jokin sopimuksen kohta osoittautuu täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimus jää muilta osin voimaan.
- Sopimus voidaan allekirjoittaa erillisinä kappaleina ja sähköisesti, ja yhdessä ne muodostavat yhden yhtenäisen sopimuksen.
13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan maan Maa tai lainkäyttöalue, jonka lakia sovelletaan lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet vilpittömin neuvotteluin. Jos asiaa ei saada sovittua 30 päivän kuluessa, kumpi tahansa osapuoli voi viedä sen toimivaltaiseen tuomioistuimeen maassa Maa tai lainkäyttöalue, jonka lakia sovelletaan.
Allekirjoitukset
Pääurakoitsijan puolesta: Pääurakoitsija: nimi
Nimi ja asema: ______________
Allekirjoitus: ______________
Päiväys: ______________
Alihankkijan puolesta: Alihankkija: nimi
Nimi ja asema: ______________
Allekirjoitus: ______________
Päiväys: ______________