Alt Yüklenici Sözleşmesi
İşbu sözleşme, 18 Ekim 2026 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:
- Yüklenici: adresi adresinde bulunan Yüklenici: adı veya unvanı ("Yüklenici"); ve
- Alt yüklenici: adresi adresinde bulunan Alt yüklenici: adı veya unvanı ("Alt Yüklenici").
1. Proje ve iş
Yüklenici, Projenin yapıldığı müşteri ("Müşteri") ile Proje ("Proje") için bir sözleşme yapmıştır. Yüklenici, Projenin aşağıda belirtilen bölümünü ("İş") gerçekleştirmek üzere Alt Yükleniciyi görevlendirir:
İşin alt yükleniciye verilen bölümü
Yukarıda tanımlanmayan hususlar bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. İlave veya değiştirilen işlere başlanmadan önce, ücret ve takvimdeki değişiklikler de dahil olmak üzere yazılı mutabakat sağlanır.
2. Müşterinin şartları
İşe başlanmadan önce Yüklenici, Müşteriyle yaptığı sözleşmenin İşe uygulanacak bölümlerinin kopyalarını Alt Yükleniciye verir. Fiyatlar ve İşle ilgisi olmayan diğer şartlar bu kopyalardan çıkarılabilir. Alt Yüklenici, İşe uygulanabildiği ölçüde bu şartları, Yüklenici Müşteriymiş gibi yerine getirir.
Müşterinin şartlarını değiştirmesi hâlinde Yüklenici, bunu mümkün olan en kısa sürede Alt Yükleniciye yazılı olarak bildirir. Alt Yüklenici yeni şartlara uyar. Bu şartların ek maliyet veya süre gerektirmesi hâlinde ücret ve takvim hakkaniyete uygun şekilde uyarlanır. Alt Yüklenici, kendisine yazılı olarak bildirilmeyen şartlarla bağlı değildir.
3. Takvim
Alt Yüklenici, İşe Başlangıç tarihi tarihinde başlar, 1. maddede belirtilen ara hedefleri zamanında yerine getirir ve İşi en geç Tamamlanma tarihi tarihinde tamamlar. Gecikmeye yol açabilecek her türlü durumu gecikmeksizin Yükleniciye bildirir. Gecikmenin Yükleniciden, Müşteriden veya İşte yapılan bir değişiklikten kaynaklanması hâlinde tarihler hakkaniyete uygun şekilde ertelenir.
4. Ücret ve ödeme
Yüklenici, İş karşılığında Alt Yükleniciye Ücret öder. Alt Yüklenicinin faturalandırılması ve kendisine yapılacak ödemeler şu esaslara tabidir: Alt yüklenicinin fatura düzenleme ve ödeme alma zamanı.
Ücrette aksi belirtilmedikçe katma değer vergisi, mal ve hizmet vergisi veya satış vergisi ücrete dahil değildir. Kanunen gerekli olduğu durumlarda bu vergiler ücrete eklenir. Taraflar yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkça ücret, personel, ekipman, malzeme ve seyahat dahil Alt Yüklenicinin tüm giderlerini kapsar.
Yüklenicinin ödeme yükümlülüğü, Müşterinin Yükleniciye ödeme yapmış olmasına bağlı değildir. Yüklenici, faturanın bir kısmına itiraz ederse faturayı aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde gerekçelerini yazılı olarak bildirir ve kalan tutarı zamanında öder. İtiraz edilmeyen bir tutarın vadesinin üzerinden 14 günden fazla geçmişse Alt Yüklenici, 7 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak ödeme yapılana kadar İşi askıya alabilir ve sözleşmeye uygulanacak hukukun izin verdiği gecikme faizi veya tazminatı talep edebilir.
5. İşin yürütülmesine ilişkin standartlar
Alt Yüklenici:
- İşi, alanında yetkin bir uzmandan beklenen beceri, özen ve dikkatle, bu sözleşmedeki standartlara ve Müşterinin şartlarına uygun olarak yerine getirir;
- uygun nitelik ve deneyime sahip kişiler çalıştırır ve Yüklenicinin makul bir gerekçeyle talep etmesi hâlinde bu kişilerden herhangi birini masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirir;
- iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve veri koruma mevzuatı dahil olmak üzere İşe uygulanacak tüm mevzuata uyar ve İş için gerekli izin ve ruhsatlara sahip olur;
- Yüklenicinin ve Müşterinin kendisine yazılı olarak bildirdiği saha, iş güvenliği ve güvenlik kurallarına uyar; ve
- İşin tamamlanmasından sonraki 12 ay içinde Yüklenicinin bildirdiği her türlü ayıbı, makul bir süre içinde ve masrafları kendisine ait olmak üzere giderir.
Alt Yüklenici, Yüklenicinin yazılı onayı olmadan İşin herhangi bir bölümünü başka bir alt yükleniciye veremez. Başka bir alt yükleniciye verdiği bölümlerden sorumlu olmaya devam eder.
6. Bağımsız işletme
Alt Yüklenici bağımsız bir işletmedir; Yüklenicinin veya Müşterinin çalışanı, ortağı ya da temsilcisi değildir. Bu sözleşmenin şartları çerçevesinde İşin nasıl yürütüleceğine kendisi karar verir. Kendi personelinden, personel ücretlerinden, sözleşme ücreti ve personel ücretleri üzerinden doğan tüm vergi ve sosyal güvenlik primlerinden kendisi sorumludur. Bu sözleşmeye uymak kaydıyla başkaları için de çalışabilir.
7. Gizlilik
Her taraf, bu sözleşmeyle bağlantılı olarak diğer taraf veya Müşteri hakkında edindiği kamuya açık olmayan bilgileri gizli tutar, yalnızca Proje için kullanır ve sadece Proje kapsamında bu bilgilere ihtiyaç duyan ve gizlilik yükümlülüğü altında olan kişilerle paylaşır. Bu yükümlülük, bilgiyi alan tarafın kusuru olmaksızın kamuya açık olan veya sonradan kamuya açıklanan ya da kanunen açıklanması gereken bilgiler için geçerli değildir. Alt Yüklenici ayrıca Müşterinin şartlarında yer alan gizlilik hükümlerine de uyar. Bu yükümlülükler, sözleşmenin sona ermesinden sonra 3 yıl boyunca; ticari sırlar ve kişisel veriler bakımından ise bu niteliklerini korudukları sürece devam eder.
Alt Yüklenici, Proje kapsamında kişisel veri işlerse yürürlükteki veri koruma mevzuatına uyar, Yüklenicinin bu verilere ilişkin yazılı talimatlarını izler ve mevzuatın gerektirdiği ek şartları imzalar.
8. İş üzerindeki hakların sahipliği
Yüklenici bedelini ödediğinde, telif hakları dahil İşin sonuçları üzerindeki tüm haklar Yükleniciye geçer. Böylece Yüklenici, Müşteriyle yaptığı sözleşmenin gerektirdiği şekilde bu hakları Müşteriye devredebilir. Alt Yüklenici, bu sözleşmeden önce sahip olduğu veya sözleşmeden bağımsız olarak geliştirdiği araç, yöntem ve materyaller üzerindeki haklarını korur ve bunların İşin sonuçlarının bir parçası olarak kullanılması için Yükleniciye ve Müşteriye süresiz, münhasır olmayan bir lisans verir.
9. Müşteriyle ilişkiler
Alt Yüklenici, Yüklenicinin izin verdiği günlük iletişim dışında Müşteriyle ilişkilerini Yüklenici aracılığıyla yürütür ve kendisini Müşteriye Yüklenici dışında herhangi biri adına hareket ediyormuş gibi tanıtmaz.
10. Sorumluluk ve sigorta
Her taraf, bu sözleşmeyi ihlal etmesi veya ihmali nedeniyle diğer tarafın uğradığı zararlardan sorumludur. Alt Yüklenici bakımından bu sorumluluk, Alt Yüklenicinin ihlali veya ihmali nedeniyle Yüklenicinin Müşteriye makul olarak ödemek zorunda kaldığı tutarları da kapsar.
Taraflardan hiçbiri, diğer tarafa karşı dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlardan ya da kâr, gelir veya iş kaybından sorumlu değildir. Her tarafın bu sözleşmeden doğan toplam sorumluluğu, toplam ücret tutarıyla sınırlıdır. Bu sınırlamalar; Yüklenicinin ücreti ödeme yükümlülüğüne, 7. maddenin ihlaline, ihmal sonucu ölüm veya bedensel zarardan doğan sorumluluğa, hileye veya kanunen sınırlandırılamayan diğer sorumluluklara uygulanmaz.
11. Sözleşmenin sona ermesi
Taraflardan her biri, diğer tarafa en az Sözleşmenin erken feshi için bildirim süresi önceden yazılı bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi feshedebilir. Yüklenici ayrıca Müşteriyle Projeye ilişkin sözleşmesinin sona ermesi veya Müşterinin İşi durdurması hâlinde yazılı bildirimle bu sözleşmeyi feshedebilir. Taraflardan her biri, diğer tarafın sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal etmesi ve yazılı olarak talep edilmesinden itibaren 14 gün içinde ihlali gidermemesi veya ödeme aczine düşmesi hâlinde sözleşmeyi yazılı bildirimle derhâl feshedebilir.
Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdiğinde:
- Yüklenici, sona erme tarihine kadar usulüne uygun olarak tamamlanan İşin bedelini ve Alt Yüklenicinin hâlihazırda üstlendiği ve iptal edemediği makul giderleri öder. Ancak sözleşmenin Alt Yüklenicinin ihlali nedeniyle sona ermesi hâlinde bu ödeme yükümlülüğü doğmaz;
- Alt Yüklenici, o tarihe kadar yapılan İşi teslim eder ve bedeli ödendiğinde bu İşe 8. madde uygulanır; ve
- her taraf, kanunen saklaması gereken kopyalar hariç olmak üzere diğer tarafın ve Müşterinin gizli bilgilerini iade eder veya siler.
7, 8, 9, 10 ve 13. maddeler, sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerliliğini korur.
12. Genel hükümler
- Taraflardan hiçbiri, makul kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan gecikme veya ifa etmeme hâlinden sorumlu değildir. Bunun için diğer tarafı gecikmeksizin bilgilendirmesi ve etkileri sınırlamak için makul olarak alabileceği önlemleri alması gerekir.
- Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı onayı olmadan bu sözleşmeyi başkasına devredemez.
- Bu sözleşme kapsamındaki bildirimler yazılı olmalıdır ve tarafların birbirlerine en son bildirdiği e-posta adreslerine gönderilebilir.
- Bu sözleşme, İşe ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Yalnızca her iki tarafın imzaladığı yazılı bir belgeyle değiştirilebilir. Herhangi bir hükmün uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.
- Sözleşme ayrı nüshalar hâlinde ve elektronik ortamda imzalanabilir. Bu nüshalar birlikte tek bir sözleşme oluşturur.
13. Uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıklar
Bu sözleşmeye uygulanacak hukuk: Hukuku uygulanacak ülke veya eyalet hukuku. Taraflar, her türlü uyuşmazlığı öncelikle iyi niyetli görüşmeler yoluyla çözmeye çalışır. Uyuşmazlığı 30 gün içinde çözemezlerse taraflardan her biri yetkili mahkemelere başvurabilir. Yetkili mahkemeler: Hukuku uygulanacak ülke veya eyalet mahkemeleri.
İmzalar
Yüklenici adına: Yüklenici: adı veya unvanı
Adı soyadı ve görevi: ______________
İmza: ______________
Tarih: ______________
Alt Yüklenici adına: Alt yüklenici: adı veya unvanı
Adı soyadı ve görevi: ______________
İmza: ______________
Tarih: ______________